Администрация муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области" взыскала неустойку с ООО "Строй-Инвест" за нарушение сроков и устранение недостатков в построенном детском саду.

Муниципальная администрация и стройкомпания 11.12.2012 г. заключили контракт на сооружение здания дошкольного учреждения на 220 мест в городе Выборге на ул. Аристарха Макарова. В настоящее время работы выполнены не в полном объеме, что подтверждается актом работ от 31.12.2013 г. Часть выполненных работ исполнены ненадлежащим образом, о чем составлен акт проверки.

В то же время заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму 87,19 млн. руб.

Администрация обратилась в суд, требуя взыскать с исполнителя контракта 9,34 млн. руб.. Из них 9,24 млн. руб. - за просрочку работ (по состоянию на 01.09.2014 г. она составила 244 дня), 92,8 тыс. руб. – стоимость работ ненадлежащего качества, 9,3 тыс. руб. – неустойку за нарушение сроков устранения дефектов в выполненных работах.

Строительная компания-ответчик сослалась на недостатки представленной заказчиком проектной документации. Суд частично принял эти меры, однако обратил внимание, что новые согласованные сроки окончания работ были пропущены по вине строителей.

В итоге, Арбитражный суд СПб и Ленобласти, признав право заказчика на неустойку, решил снизить ее почти вдвое до 5 млн. руб.