20 июля 2015, 12:05
Три судебные инстанции разобрались с претензиями к подрядчику по строительству тепловых сетей. Частичная вина заказчика снизила размер неустойки.
Между ГУП «ТЭК СПб» (заказчик) и ОАО «Трест «Севэнергострой» (подрядчик) 12.04.2013 был заключен договор, по нему трест обязался выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство тепловых сетей к новой жилой застройке, расположенной на территории предприятия «Ручьи», участок № 11», выполнить изыскательские работы, получить необходимые согласования с уполномоченными организациями и ведомствами города, получить положительное заключение всех необходимых экспертиз. Затем подрядчик должен был выполнить строительные работы.
Срок окончания проектирования по контракту - не позднее 30.11.2013, строительства - не позднее 15.12.2013. Фактически этапы работ были завершены соответственно 26.12.2013 и 30.09.2014. Из-за пропуска согласованных сроков, ТЭК начислил неустойку в 0,1% за каждый день просрочки, исходя из сметной стоимости каждого вида работ, в общей сумме 17,17 млн рублей.
Разбирая дело, арбитражные суды (СПб и Ленобласти, 13-й апелляционный, окружной Северо-Запада) решили что в срыве срока есть частичная вина заказчика. Скорректированное задание на проектирование работ было подписано ТЭК СПб только 08.11.2013 и передано тресту не ранее 12.11.2013. Соответственно, размер неустойки следует снизить до 4 млн. руб.
